蓬莱区2025年水库移民后期扶持项目-监理标,施工标
招标公告

1.招标条件
      蓬莱区2025年水库移民后期扶持项目已经 ******水务局以“ 烟水字【2025】10号,烟水字【2025】11号,烟蓬水字〔2025〕9号” 批准建设， 项目法人和招标人为 ******服务中心 ，建设资金已经落实，项目已具备招标条件。现委托 ******有限公司 对该项目监理标,施工标 进行国内公开招标。 2.招标内容和招标范围
************居环境整治等项目。
监理标：蓬莱区2025年水库移民后期扶持项目监理标段。 标段内容： 负责本次招标的蓬莱区2025年水库移民后期扶持项目全部内容的监理服务（含保修期）。 施工1标：蓬莱区2025年中央水************居环境整治项目；大辛店镇遇驾夼村路面硬化项目；北沟镇村闫家村路面硬化项目。施工招标范围包括工程施工图纸及工程量清单内的所有工程内******街道平山刘家村、三包家村、范家店村、魏家庄村产业试点项目计划新建光伏电站平山刘家村1处、三包家村2处、范家店村1处、魏家庄村1处，装机容量708.48KW，年发电量105.4万度。施工招标范围包括工程施工图纸及工程量清单内的所有工程内容。 施工3标：蓬莱区2025年******居环境整治项目；大辛店镇四甲村路面硬化项目。施工招标范围包括工程施工图纸及工程量清单内的所有工程内容。 施工4标：蓬莱区2025年三峡工程后续工作基金项目 标段内容：大辛店镇辛店二村路面硬化项目；北沟镇徐家集村路面硬化项目。施工招标范围包括工程施工图纸及工程量清单内的所有工程内容。
本次招标为 5个标段。
监理标： 监理标：蓬莱区2025年水库移民后期扶持项目监理标段
标段内容:
    负责本次招标的蓬莱区2025年水库移民后期扶持项目全部内容的监理服务（含保修期）。
资格审查项:
    1.资质证书. 2.营业执照. 3.法人代表授权委托书. 4.拟任总监理工程师近一个月社保缴纳证明材料（退休返聘人员的人身意外险）. 5.授权代表人是否为单位固定人员. 6.项目总监的监理工程师注册证. 7.授权代表人近一个月社保缴纳证明材料. 8.总监理工程师水利工程相关专业高级或以上专业技术职称证书. 9.未经山东省水利建设市场监管服务平台（山东省水利建设 市场信用信息平台）公布信用信息的企业，不得参加本工程投 标。凡由水利部或工程所在地省级水行政主管部门在其信用信 息平台公布禁止进入水利建设市场或列入黑名单的，或被有关部门实行联合惩戒的，不得参加本项目投标。. 10.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其 他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存 ************法院在“信用中国 ” （************法院关于公布失信被 执行人名单信息的若干规定》第六条失信被执行人在政府采购招标投标等方面，对失信被执行人予以信用惩戒相关规定，具有上述情形的，均不得参加本项目投标。. 12.投标人须提供信用信息报告【查询渠道：投 标人可通过“信用中国 ”网站（******）— “信用信息 ”栏目，查询并免费下载信用信息报告，也可使用 具有国家认可资质的第三方信用服务机构出具的信用信息报告；留存方式：由招标人审核后备案】。. 
工程施工1标： 施工1标：蓬莱区2025年中央水库移民扶持基金（提前）项目——美丽家园项目
标段内容:
************居环境整治项目；大辛店镇遇驾夼村路面硬化项目；北沟镇村闫家村路面硬化项目。施工招标范围包括工程施工图纸及工程量清单内的所有工程内容。
资格审查项:
    1.资质证书. 2.营业执照. 3.企业安全生产许可证. 4.法人代表授权委托书. 5.拟任项目经理近一个月社保缴纳证明材料（退休返聘人员的人身意外险）. 6.授权代表人是否为单位固定人员. 7.项目经理的注册建造师注册证. 8.水行政主管部门颁发的项目经理的“项目负责人安全生产考核合格证书（B证）”. 9.专职安全生产管理人员的“安全生产考核合格证书”（C证）. 10.授权代表人近一个月社保缴纳证明******银行代发农民工工资等制度（施工合同额300万以上且工期超过3个月、累计使用农民工人数达到30人的，需承诺将本项目纳入山东省农民工工资支付监管平台管理），按月足额发放农民工工资，落实欠薪清偿责任。. 12.在山东省水利建设市场信用平台中公布有“开工在建”状态工程的项目经理，不得参加本次报名。. 13.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。. 14.未经山东省水利建设市场信用信息平台公布信用信息的企业，不得参加本项目投标。凡由水利部或工程所在地省级水行政主管部门在其信用信息平台公布禁************法院在“信用中国”（************法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第六条失信被执行人在政府采购、招标投标等方面，对失信被执行人予以信用惩戒相关规定，具有上述情形的，均不得参加本项目投标。. 16.投标人须提供信用信息报告【查询渠道：投标人可通过“信用中国”网站（******）—“信用信息”栏目，查询并免费下载信用信息报告，也可使用具有国家认可资质的第三方信用服务机构出具的信用信息报告；留存方式：由招标人审核后备案】。. 
工程施工2标： 施工2标：蓬莱区2025年中央水库移民扶持基金（提前）项目——产业试点项目
标段内容:
******街道平山刘家村、三包家村、范家店村、魏家庄村产业试点项目计划新建光伏电站平山刘家村1处、三包家村2处、范家店村1处、魏家庄村1处，装机容量708.48KW，年发电量105.4万度。施工招标范围包括工程施工图纸及工程量清单内的所有工程内容。
资格审查项:
    1.资质证书. 2.营业执照. 3.企业安全生产许可证. 4.法人代表授权委托书. 5.拟任项目经理近一个月社保缴纳证明材料（退休返聘人员的人身意外险）. 6.授权代表人是否为单位固定人员. 7.项目经理的注册建造师注册证. 8.水行政主管部门颁发的项目经理的“项目负责人安全生产考核合格证书（B证）”. 9.专职安全生产管理人员的“安全生产考核合格证书”（C证）. 10.授权代表人近一个月社保缴纳证明******银行代发农民工工资等制度（施工合同额300万以上且工期超过3个月、累计使用农民工人数达到30人的，需承诺将本项目纳入山东省农民工工资支付监管平台管理），按月足额发放农民工工资，落实欠薪清偿责任。. 12.在山东省水利建设市场信用平台中公布有“开工在建”状态工程的项目经理，不得参加本次报名. 13.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。. 14.未经山东省水利建设市场信用信息平台公布信用信息的企业，不得参加本项目投标。凡由水利部或工程所在地省级水行政主管部门在其信用信息平台公布禁************法院在“信用中国”（************法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第六条失信被执行人在政府采购、招标投标等方面，对失信被执行人予以信用惩戒相关规定，具有上述情形的，均不得参加本项目投标。. 16.投标人须提供信用信息报告【查询渠道：投标人可通过“信用中国”网站（******）—“信用信息”栏目，查询并免费下载信用信息报告，也可使用具有国家认可资质的第三方信用服务机构出具的信用信息报告；留存方式：由招标人审核后备案】。. 
工程施工3标： 施工3标：蓬莱区2025年大中型水库移民人口自然变化结余资金项目
标段内容:
******居环境整治项目；大辛店镇四甲村路面硬化项目。施工招标范围包括工程施工图纸及工程量清单内的所有工程内容。
资格审查项:
    1.资质证书. 2.营业执照. 3.企业安全生产许可证. 4.法人代表授权委托书. 5.拟任项目经理近一个月社保缴纳证明材料（退休返聘人员的人身意外险）. 6.授权代表人是否为单位固定人员. 7.项目经理的注册建造师注册证. 8.水行政主管部门颁发的项目经理的“项目负责人安全生产考核合格证书（B证）”. 9.专职安全生产管理人员的“安全生产考核合格证书”（C证）. 10.授权代表人近一个月社保缴纳证明******银行代发农民工工资等制度（施工合同额300万以上且工期超过3个月、累计使用农民工人数达到30人的，需承诺将本项目纳入山东省农民工工资支付监管平台管理），按月足额发放农民工工资，落实欠薪清偿责任。. 12.在山东省水利建设市场信用平台中公布有“开工在建”状态工程的项目经理，不得参加本次报名。. 13.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。. 14.未经山东省水利建设市场信用信息平台公布信用信息的企业，不得参加本项目投标。凡由水利部或工程所在地省级水行政主管部门在其信用信息平台公布禁************法院在“信用中国”（************法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第六条失信被执行人在政府采购、招标投标等方面，对失信被执行人予以信用惩戒相关规定，具有上述情形的，均不得参加本项目投标。. 16.投标人须提供信用信息报告【查询渠道：投标人可通过“信用中国”网站（******）—“信用信息”栏目，查询并免费下载信用信息报告，也可使用具有国家认可资质的第三方信用服务机构出具的信用信息报告；留存方式：由招标人审核后备案】。. 
工程施工4标： 施工4标：蓬莱区2025年三峡工程后续工作基金项目
标段内容:
    大辛店镇辛店二村路面硬化项目；北沟镇徐家集村路面硬化项目。施工招标范围包括工程施工图纸及工程量清单内的所有工程内容。
资格审查项:
    1.资质证书. 2.营业执照. 3.企业安全生产许可证. 4.法人代表授权委托书. 5.拟任项目经理近一个月社保缴纳证明材料（退休返聘人员的人身意外险）. 6.授权代表人是否为单位固定人员. 7.项目经理的注册建造师注册证. 8.水行政主管部门颁发的项目经理的“项目负责人安全生产考核合格证书（B证）”. 9.专职安全生产管理人员的“安全生产考核合格证书”（C证）. 10.授权代表人近一个月社保缴纳证明******银行代发农民工工资等制度（施工合同额300万以上且工期超过3个月、累计使用农民工人数达到30人的，需承诺将本项目纳入山东省农民工工资支付监管平台管理），按月足额发放农民工工资，落实欠薪清偿责任。. 12.在山东省水利建设市场信用平台中公布有“开工在建”状态工程的项目经理，不得参加本次报名。. 13.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。. 14.未经山东省水利建设市场信用信息平台公布信用信息的企业，不得参加本项目投标。凡由水利部或工程所在地省级水行政主管部门在其信用信息平台公布禁************法院在“信用中国”（************法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第六条失信被执行人在政府采购、招标投标等方面，对失信被执行人予以信用惩戒相关规定，具有上述情形的，均不得参加本项目投标。. 16.投标人须提供信用信息报告【查询渠道：投标人可通过“信用中国”网站（******）—“信用信息”栏目，查询并免费下载信用信息报告，也可使用具有国家认可资质的第三方信用服务机构出具的信用信息报告；留存方式：由招标人审核后备案】。. 
3.规模
小型
4.资金来源
财政投资
5.投标人资格要求
5..1 监理标： （1）投标人须为具备水利部颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质的独立法人，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； （2）拟派总监理工程师须具备高级及以上水利相关职称并具备水行政主管部门颁发的全国水利工程建设监理工程师资格证。且未担任其它两个及以上在建工程的项目总监。项目总监经合法变更后投标的， 应当符合省政府鲁政办字〔2014〕122 号文件“被更换的项目负责人 6 个月内不得在全省范围内参加投标”的规定，否则投标无效。其他主要监理人应具备相关专业能力的监理工程师； 5.2 施工标： （1）投标人须为具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人，同时具备安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； （2）拟派本项目的项目经理应具有水利水电工程专业贰级及以上注册建造师资格。项目负责人经合法变更后投标的，应当符合省政府鲁政办字〔2014〕122 号文件“被更换的项目负责人 6 个月内不得在全省范围内参加投标 ”的规定，否则投标无效。项目经理和专职安全生产管理人员必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书；拟派本项目技术负责人应具备水利或水利水电工程专业工程师及以上技术职称； （3）在山东省水利建设市场信用平台中公布有“开工在建”状态工程的项目经理，不得参加本次报名； 5.3法人代表授权委托书，授权代表人是否为单位固定人员，授权代表人近一个月社保缴纳证明材料； 5.4拟任项目经理近一个月社保缴纳证明材料（退休返聘人员的人身意外险）； 5.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目******银行代发农民工工资等制度（施工合同额300万以上且工期超过3个月、累计使用农民工人数达到30人的，需承诺将本项目纳入山东省农民工工资支付监管平台管理），按月足额发放农民工工资，落实欠薪清偿责任。 5.7未经山东省水利建设市场信用信息平台公布信用信息的企业，不得参加本项目投标。凡由水利部或工程所在地省级水行政主管部门在其信用信息平台公布禁************法院在“信用中国”（************法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第六条失信被执行人在政府采购、招标投标等方面，对失信被执行人予以信用惩戒相关规定，具有上述情形的，均不得参加本项目投标； 5.9 其他要求：投标人须提供信用信息报告【查询渠道：投标人可通过“信用中国”网站（******）—“信用信息”栏目，查询并免费下载信用信息报告，也可使用具有国家认可资质的第三方信用服务机构出具的信用信息报告；留存方式：由招标人审核后备案】。 5.10本次招标采用资格后审方式，本次招标不接受联合体投标。 本次招标不接受联合体投标
6.其他要求或说明
6.1开标时间和地点： 2025年7月1日上午9：00烟台市公共资源交易中心烟台市莱山区银海路 46号（裙楼西门）。本项目采用电子招标，逾期未上传投标文件，招标人不予受理。本项目采用“不见面开标”方式，不要求投标人到达现场提交纸质版投标文件、原件资料等，所有议程均通过线上进行，投标人须在递交投标文件截止时间前一小时开始登录烟台市水利工程交易系统“不见面开标系统”进行网上签到， 参与项目的开标。在递交投标文件截止时间之后，不能进行网上签到。 6.2本工程不提供纸质招标文件,不组织现场勘查和投标预备会。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网、烟台市公共资源交易网、山东省水利工程招标投标公共服务平台、中国招标投标公共服务平台上发布。 8.获取招标文件时间、地点及售价
8.1  招标文件获取时间：2025-06-16 11:30:02~2025-06-16 17:00:00（北京时间）。 8.2  招标文件售价：0 元。其他事项详见招标文件。 8.3  招标文件获取地点：.本项目采用电子招标，凡有意参与投标者，应当办理烟台市公共资源交易平台CA数字证书（注册并绑定企业信息），并于2025年6月10日17:00至2025年6月16日17:00时（北京时间,下同)，登陆《全国公共资源交易平台（山东？烟台）烟台市公共资源交易网（******/）》下载招标文件。文件下载后应及时检查，确保其完好、可用，并妥善保存该文件（初次办理CA的投标单位请联系0535-******、0535-******福莱易通工作人员进行办理）。 9.投标文件的递交
9.1 投标文件递交时间： 投标截止时间为：2025-07-01 09:00:00(北京时间)，投标截止时间前均可自行上传投标文件；投标人应在开标时间开始30分钟之内进行解密及确认。
9.2 投标文件递交地点： 开标时间和地点： 2025年7月1日上午9：00烟台市公共资源交易中心烟台市莱山区银海路 46号（裙楼西门）。本项目采用电子招标，逾期未上传投标文件，招标人不予受理。本项目采用“不见面开标”方式，不要求投标人到达现场提交纸质版投标文件、原件资料等，所有议程均通过线上进行，投标人须在递交投标文件截止时间前一小时开始登录烟台市水利工程交易系统“不见面开标系统”进行网上签到， 参与项目的开标。
9.3 递交要求及注意事项： 在递交投标文件截止时间之后，不能进行网上签到。
10. 联系方式

招标人： ******服务中心	招标代理机构： ******有限公司	行政监督部门： ******水务局
联系人： 迟炜	联系人： 孙晓云、肖雪、魏强	联系电话： ******
联系电话：******	联系电话：******
电子邮箱：	电子邮箱：******
地址：烟台市蓬莱区南关路80号	地址：烟台市芝罘区华海路1号联东U谷1号楼302

发布时间：2025-06-16 11:24:19